锅炉承包合同集合15篇
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的锅炉承包合同,希望能够帮助到大家。
锅炉承包合同1甲方:_________
乙方:_________
为完善镇政府基础设施建设,促进经济稳步和谐发展,根据需要甲方将锅炉承包给乙方经营管理,经双方协商一致,特签订本合同。
甲乙双方须共同遵守执行,内容如下:
一、承包范围:
甲方将位于娄杖子镇政府2吨锅炉现有的供热管路,设备设施承包给乙方。
二、承包年限:
为3年,自年月至___年___月___日止。
三、承包费及支付方式:
承包费每年为___(费用包括)甲方分三次支付。
第一次为取暖期锅炉点火后一个月内支付每年总承包费的三分之一。
第二次于农历年前支付每年承包费的三分之一。
第三次为取暖期过后在第二年取暖期之前一次性结清余款。在乙方开出正式发票后以现金方式结算。
四、甲乙双方权利义务:
(1)提供现有的锅炉设备及设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付(包括维修保养费包括锅炉年检费、安全阀、压力表校验费),要求在征得经甲方同意后方可维修,费用先行先行垫付,然后由甲方负担。
(2)提供水、电线路及其必要的费用,保证乙方正常的使用,同时为乙方工作人员提供住宿,饭费自理。
(3)甲方按乙方要求,每月给予设备设施的检查、保养和清理,如设备系统发生故障,乙方必须及时通知甲方,并采取必要措施防止故障扩大,减少损失。维修由乙方自行负责。
(4)甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安消防、综合治理、监督等,特别要禁止火灾等事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
(5甲方有权购买所需要的锅炉原材料。
(6)甲方有权对锅炉供应的蒸汽,锅炉水水质等情况进行监督检查。
(7)甲方如需延长供暖时间或者增加供暖面积,延长期供暖费用由甲方另行支付乙方,按承包金额除以承包期的总天数和面积的基数计算。
(8)如果乙方未按约定连续五天未达到要求温度,甲方有权终止合同。
(9)乙方一般情况下负责锅炉燃料的.购买和使用,相关费用由乙方先行垫付。
(10)乙方按照河北供暖条例的相关规定按时、按量供暖,工作日内保证温度不低于20摄氏度以上。
(11)乙方负责锅炉燃料工的招聘选任工作,保证锅炉工证照齐全,持证上岗,乙方负担其工资发放,所产生的一切后果由乙方负责,与甲方无关。
(12)乙方要为工作人员购买保险,费用由乙方支付,一旦出现锅炉工造作失误或不可抗力造成的一切后果,由乙方负责,与甲方无关。
五、违约责任:
1、甲方未按约定时间及时维修设备,造成乙方不能按时、按量供暖,甲方承担一切责任。
2、乙方供热未达到标准,每延误一天,甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。
六、本合同未尽事宜,双方协商一致,协商不成,可申请提交由青龙满族自治县人民法院调解或判决。
七、本协议自甲乙双方签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
锅炉承包合同2建设单位: 简称:(甲方)
承包单位: 简称:(乙方)
甲方委托乙方代购4吨燃气蒸汽锅炉一台,型号:WNS4---1.25-YQ及部分辅机设备,质量标准按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行,并由乙方负责购买安装,为使此工程保质保量按时完成,依据国家合同法有关规定,经双方协商签订本合同。
一、工程地点: 北京市通州区宋庄镇徐辛庄
二、工程范围:旧锅炉拆除、新锅炉基础改造。新锅炉及辅机购买、运输、安装、
告知、锅炉许可证办理等全过程。燃气设备管道由燃气站接至锅炉燃烧机。(不 包括土建及消防报警工程)。乙方负责向国家有关部门申请办理锅炉节能改造补 助资金手续,甲方提供必要的手续。
三、承包方式:该工程实行包工包料。
四、检验标准: 按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行。
五、工程造价:工程总造价:468700锅炉购买、运输、安装、告知、办证全过 程费用(见报价表)。旧锅炉拆除归甲方自行处理。
六、付款方式:
合同签订后,甲方支付乙方工程总价60%,锅炉设备到货支付20%,安装验收合格各种手续齐全后甲方支付乙方工程款20% 一次付清。燃气设备和管道工程造价16万元(见燃气系统报价单)乙方负责联系有资质的单位负责设计、安装、运行、维护,甲方与该公司签订三年供气合同设备免费安装使用,三年之内甲方如果有其他气源代替,设备和管道归乙方所有,乙方负责拆走,甲方按使用日折算补偿乙方费用,但最低不少于50%费用。燃气费用甲方与燃气公司单独结算。燃气价格执行北京市发改委下发(北京燃气在线)指导价格。甲方不得以任何理由延期付款,否则每日支付乙方1%的`工程款作为利息补偿乙方。直至款项结清为止。
七、工程期限:工程进场日起40个工作日完成。具备运行条件。不包括办证日期。
如遇特殊情况,如政府法令、不可抗力。因甲方和气候的原因工期顺延。乙方原因造成,工期不变。其他特殊原因双方共同协商可延长或缩短。
八、甲方负责:负责水、电、路三通,协调工程中有关问题,以利工程顺利完成。
九、乙方负责:在施工中,严格按照技术要求、操作规程和验收规范施工,确保工程质量,遇到问题及时与甲方联系。要对施工人员安全、文明施工教育,对施工 中发生的事故负责。
十、 违约责任:
1.如果一方违约,均由违约方承担违约责任,并赔偿对方损失。
2.争议解决程序:按照《建设工程施工合同》的细则,双方友好协商,若协商不 成,依法向通州区人民法院起诉。
十一、工程维保:自验收日起一年。乙方所做工程运行中发生故障,乙方接通知后 6小时内到达现场维修,人为或外力损坏除外。
十二、本合同一式四份,甲、乙双方各两份,自双方签字盖章之起生效。
甲方(公章):_________ ……此处隐藏6442个字……;如因其他原因供暖户不交取暖费甲方负责协调;司炉工必须持证上岗,供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。乙方应自觉遵守甲方的管理制度,承担在合同过程中的防火、防盗等到安全责任,乙方建立锅炉房各项管理制度,认真做好锅炉运行各项参数的记录。甲方如不能按合同支付乙方承包款,导致停炉,由甲方负责。
本合同一式三份,甲乙双方及经济全同管理部门各执一份,自双方签字后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
锅炉承包合同13甲方(发包方):______________
乙方(承包方):______________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,甲乙双方就_______________事宜,协商一致,签订协议如下:
一、标的物_______________(要详细地说)
二、承包期限:_________________自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日三、承包费用及结算方式每年__________元,乙方于__________年__________月__________日将承包费一次付给甲方。
四、双方权利与责任:_________________(根据实际列出)
五、违约责任:_________________(根据实际列出)
六、其它约定事项:
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。解决不成,提请当地人民法院仲裁。
2、本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份。双方签字盖章后生效。
甲方:_________________
_________年_________月_________日
乙方:_________________
_________年_________月_________日
锅炉承包合同14建设单位:_________简称:(甲方)______
承包单位:_________简称:(乙方)______
甲方委托乙方代购4吨燃气蒸汽锅炉一台,型号:WNS4---1.25-YQ及部分辅机设备,质量标准按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行,并由乙方负责购买安装,为使此工程保质保量按时完成,依据国家合同法有关规定,经双方协商签订本合同。
一、工程地点:
北京市通州区宋庄镇徐辛庄
二、工程范围:
旧锅炉拆除、新锅炉基础改造。新锅炉及辅机购买、运输、安装、
告知、锅炉许可证办理等全过程。燃气设备管道由燃气站接至锅炉燃烧机。(不包括土建及消防报警工程)。乙方负责向国家有关部门申请办理锅炉节能改造补助资金手续,甲方提供必要的手续。
三、承包方式:
该工程实行包工包料。
四、检验标准:
按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行。
五、工程造价:
工程总造价:468700锅炉购买、运输、安装、告知、办证全过程费用(见报价表)。旧锅炉拆除归甲方自行处理。
六、付款方式:
合同签订后,甲方支付乙方工程总价60%,锅炉设备到货支付20%,安装验收合格各种手续齐全后甲方支付乙方工程款20%一次付清。燃气设备和管道工程造价16万元(见燃气系统报价单)乙方负责联系有资质的单位负责设计、安装、运行、维护,甲方与该公司签订三年供气合同设备免费安装使用,三年之内甲方如果有其他气源代替,设备和管道归乙方所有,乙方负责拆走,甲方按使用日折算补偿乙方费用,但最低不少于50%费用。燃气费用甲方与燃气公司单独结算。燃气价格执行北京市发改委下发(北京燃气在线)指导价格。甲方不得以任何理由延期付款,否则每日支付乙方1%的'工程款作为利息补偿乙方。直至款项结清为止。
七、工程期限:
工程进场日起40个工作日完成。具备运行条件。不包括办证日期。
如遇特殊情况,如政府法令、不可抗力。因甲方和气候的原因工期顺延。乙方原因造成,工期不变。其他特殊原因双方共同协商可延长或缩短。
八、甲方负责:
负责水、电、路三通,协调工程中有关问题,以利工程顺利完成。
九、乙方负责:
在施工中,严格按照技术要求、操作规程和验收规范施工,确保工程质量,遇到问题及时与甲方联系。要对施工人员安全、文明施工教育,对施工中发生的事故负责。
十、违约责任:
1.如果一方违约,均由违约方承担违约责任,并赔偿对方损失。
2.争议解决程序:按照《建设工程施工合同》的细则,双方友好协商,若协商不成,依法向通州区人民法院起诉。
十一、工程维保:
自验收日起一年。乙方所做工程运行中发生故障,乙方接通知后6小时内到达现场维修,人为或外力损坏除外。
十二、本合同一式四份,甲、乙双方各两份,自双方签字盖章之起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
锅炉承包合同15甲方:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
甲方为了减少支出,经班子会研究,请示上级,决定将本单位的供热锅炉承包给乙方,甲乙双方经协商对有关事宜达成如下协议:
一、承包期限为20____年11月1日至20____年3月31日止。
二、甲方承包费每年1万元锅炉乙方承包后乙方负责检修、维护。
三、供热期间,乙方要保证村委会取暖,在供暖期内乙方必须保证供暖户室内温度达到18度,供热时间承包期时间执行,否则属乙方违约。乙方应自觉遵守甲方的.管理制度,承担在合同过程中的防火、防盗等到安全责任,乙方建立锅炉房各项管理制度,认真做好锅炉正常运行。
四、维护、保修服务:合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的维护,如设备系统发生故障,乙方必须立即通知乙方,并及时采取必要措施防止故障扩大,减少损失,确保锅炉安全,有效的正常运行。
五、违约责任
如果乙方违约,终止合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:代表人:
乙方:
____年____月____日